Portal Orzeczeń Sądu Rejonowego dla Warszawy-Pragi Południe w Warszawie

Sygn. akt II C 2598/15 upr. UZASADNIENIE Powodowie K. R. (1) i K. R. (2) wystąpili o zasądzenie od pozwanego Ł. S. 7802 zł z odsetkami i kosztami procesu. Jak wskazano w uzasadnieniu pozwu (k. 5) dochodzona należność stanowić miała część kary umownej za zwłokę wykonawcy w wykonaniu prac, zgodnie z „ust. 10 pkt 1 umowy”. W odpowiedzi na zarzut strony pozwanej, w dalszym toku postępowania powodowie doprecyzowali (k. 110v), że dochodzona kara umowna została naliczona za okres ostatnich 120 dni prze

Sygn. akt: II C 2634/16 upr WYROK W IMIENIU RZECZYPOSPOLITEJ POLSKIEJ Dnia 15 grudnia 2016 r. Sąd Rejonowy dla Warszawy Pragi – Południe w Warszawie Wydział II Cywilny w składzie: Przewodniczący: SSR Kinga Kubuj Protokolant : Marlena Sobotka po rozpoznaniu w dniu 15 grudnia 2016 roku w Warszawie na rozprawie sprawy z powództwa (...) Bank Spółki Akcyjnej we W. przeciwko A. S. o zapłatę 1 zasądza od pozwanego - A. S. na rzecz powoda - (...) Bank Spółki Akcyjnej we W. kwotę 4.405,63 ( cztery tysiąc

Sygn. akt II C 2597/16 WYROK W IMIENIU RZECZYPOSPOLITEJ POLSKIEJ Dnia 8 sierpnia 2017 r. Sąd Rejonowy dla Warszawy Pragi-Południe w Warszawie, II Wydział Cywilny w składzie: Przewodniczący: SSR Mariusz Metera Protokolant: Zofia Marciniak po rozpoznaniu na rozprawie w dniu 8 sierpnia 2017 r. w W. sprawy z powództwa Ł. K. przeciwko Syndykowi Masy Upadłości (...) sp. z o.o. w upadłości likwidacyjnej w W. o ustalenie I oddala powództwo; II zasądza od powoda Ł. K. na rzecz pozwanego Syndykowi Masy Up

Sygn. II C 2639/16 WYROK W IMIENIU RZECZYPOSPOLITEJ POLSKIEJ Dnia 07 listopada 2018 r. Sąd Rejonowy dla Warszawy Pragi-Południe w Warszawie II Wydział Cywilny w składzie następującym: Przewodniczący: SSR Iwona Krawczyk Protokolant: Angelika Małetko po rozpoznaniu w dniu 07 listopada 2018 r. w Warszawie na rozprawie sprawy z powództwa A. M. przeciwko (...) Spółka Akcyjna z siedzibą w W. o zapłatę I zasądza od (...) S.A. w W. na rzecz A. M. kwotę 8.000,00 zł (osiem tysięcy, 00/100) tytułem zadośću

Sygn. akt II C 2718/15 WYROK W IMIENIU RZECZYPOSPOLITEJ POLSKIEJ Dnia 11 maja 2016 r. Sąd Rejonowy dla Warszawy Pragi-Południe w Warszawie II Wydział Cywilny w składzie następującym: Przewodniczący: SSR Michał Truszkowski Protokolant: Anna Magdalena Konopa po rozpoznaniu w dniu 27 kwietnia 2016 r. w Warszawie na rozprawie sprawy z powództwa Ł. W. i R. W. przeciwko (...) Bank (...) S.A. w W. o pozbawienie wykonalności tytułu wykonawczego I Pozbawia w całości wykonalności tytuł wykonawczy w postac

Sygn. akt II C 2718/15 UZASADNIENIE Pozwem z dnia 26 września 2015 r. powodowie Ł. W. i R. W. pozwem skierowanym przeciwko (...) Bank (...) S.A. w W. wnieśli o pozbawienie wykonalności tytułu wykonawczego – bankowego tytułu egzekucyjnego (...) z dnia 18 listopada 2011 r. zaopatrzonego w klauzulę wykonalności z dnia 27 kwietnia 2012 r. oraz o zasądzenie kosztów procesu według norm przepisanych (pozew k. 1-3). W uzasadnieniu powodowie wskazali, że klauzula wykonalności bankowemu tytułowi egzekucyj

Sygn. akt II C 2765/15 upr. WYROK W IMIENIU RZECZYPOSPOLITEJ POLSKIEJ Dnia 7 stycznia 2016 roku Sąd Rejonowy dla Warszawy P. w W. , Wydział II Cywilny w składzie: Przewodniczący SSR Agnieszka Perehubka Protokolant: Paulina Dylewska po rozpoznaniu w dniu 7 stycznia 2016 r. w Warszawie na rozprawie sprawy z powództwa (...) Bank S.A. z siedzibą w W. przeciwko A. N. o zapłatę I zasądza od pozwanej A. N. na rzecz powoda (...) Bank S.A. z siedzibą w W. kwotę 20.259,37 zł (słownie: dwadzieścia tysięcy

Sygn. akt II C 2765/15 UZASADNIENIE Pozwem z dnia 2 czerwca 2015 roku w elektronicznym postępowaniu upominawczym powód (...) Bank S.A. z siedzibą w W. , wniósł o zasądzenie od pozwanej A. N. kwoty 20.259,37 zł, na którą składały się kwoty: 18.225,35 zł tytułem należności głównej, 1.634,54 zł tytułem odsetek umownych za okres korzystania z kapitału, a także 309,48 zł tytułem odsetek za opóźnienie oraz 90,00 zł tytułem opłat i prowizji. Powód występował również o zasądzenie zwrotu kosztów procesu,