Portal Orzeczeń Sądu Rejonowego dla Warszawy-Pragi Południe w Warszawie

Sygn. akt: II C 1688/14 UZASADNIENIE Pozwem wniesionym w dniu 11 sierpnia 2014 roku (potwierdzenie nadania - k. 35) powód (...) Spółka Akcyjna z siedzibą w W. wniósł o zapłatę przez pozwanego S. O. kwoty 3.268,21 zł wraz z odsetkami ustawowymi od dnia 28 lipca 2013 roku do dnia zapłaty oraz o zasądzenie kosztów procesu według norm przepisanych. Jednocześnie wniósł o ustanowienie dla pozwanego kuratora ze względu na brak ustalonego aktualnego miejsca zamieszkania (k. 1 - 6). W uzasadnieniu pozwu

Sygn. akt II C 1688/14 WYROK W IMIENIU RZECZYPOSPOLITEJ POLSKIEJ Dnia 10 listopada 2015 r. Sąd Rejonowy dla Warszawy Pragi-Południe w W. II Wydział Cywilny w składzie następującym: Przewodniczący: SSR Danuta Stempińska Protokolant: Joanna Łukasiewicz po rozpoznaniu w dniu 10 listopada 2015 r. w Warszawie na rozprawie sprawy z powództwa (...) S.A. w W. przeciwko S. O. o zapłatę I zasądza od pozwanego S. O. na rzecz powoda (...) S.A. w W. kwotę 3.224,20 zł (trzy tysiące dwieście dwadzieścia cztery

Sygn. akt II C 2104/16 WYROK W IMIENIU RZECZYPOSPOLITEJ POLSKIEJ Dnia 10 stycznia 2017 r. Sąd Rejonowy dla Warszawy Pragi-Południe w Warszawie II Wydział Cywilny w składzie następującym: Przewodniczący: SSR Agnieszka Perehubka Protokolant: Joanna Łukasiewicz po rozpoznaniu w dniu 10 stycznia 2017 r. w Warszawie na rozprawie sprawy z powództwa R. R. przeciwko G. (...) w W. o pozbawienie wykonalności tytułu wykonawczego I pozbawia w stosunku do powódki R. R. wykonalności tytuł wykonawczy w postaci

Sygn. akt II C 2142/13 UZASADNIENIE Powód (...) Bank S.A. we W. wystąpił przeciwko pozwanej (...) Sp. j. w W. o zwolnienie od egzekucji pojazdu V. (...) numer rej. (...) z numerem nadwozia (...) , zajętego w postępowaniu egzekucyjnym prowadzonym przeciwko dłużnikowi C. Z. przez Komornika Sądowego przy Sądzie Rejonowym dla Warszawy Pragi – Południe w Warszawie Krzysztofa Kokoszko w sprawie Km 2043/13. Równocześnie wniósł o zasądzenie na jego rzecz od pozwanego kosztów procesu i udzielenie zabezpi

Sygn. akt II C 2598/15 upr. UZASADNIENIE Powodowie K. R. (1) i K. R. (2) wystąpili o zasądzenie od pozwanego Ł. S. 7802 zł z odsetkami i kosztami procesu. Jak wskazano w uzasadnieniu pozwu (k. 5) dochodzona należność stanowić miała część kary umownej za zwłokę wykonawcy w wykonaniu prac, zgodnie z „ust. 10 pkt 1 umowy”. W odpowiedzi na zarzut strony pozwanej, w dalszym toku postępowania powodowie doprecyzowali (k. 110v), że dochodzona kara umowna została naliczona za okres ostatnich 120 dni prze

Sygn. akt II C 2619/14 WYROK ZAOCZNY W IMIENIU RZECZYPOSPOLITEJ POLSKIEJ Dnia 1 lipca 2015 r. Sąd Rejonowy dla Warszawy Pragi – Południe w Warszawie – Wydział II Cywilny w następującym składzie: Przewodniczący: SSR Marcin Czachura Protokolant: Paulina Dylewska po rozpoznaniu w dniu 1 lipca 2015 r. w Warszawie na rozprawie sprawy z powództwa: (...) Bank (...) S.A. z siedzibą we W. (nr KRS: (...) ) przeciwko: G. T. (nr PESEL: (...) ) o zapłatę 1 zasądza od pozwanego G. T. na rzecz powoda (...) Ban

Sygn. II Co 409/20 1.12.2021 roku UZASADNIENIE postanowienia z dnia 23 września 2021 roku wydanego na posiedzeniu jawnym Wierzyciel złożył wniosek o wszczęcie postępowania egzekucyjnego do Komornika Sądowego przy Sądzie Rejonowym dla Warszawy Pragi – Południe w Warszawie K. K. , w tym z ograniczonego prawa rzeczowego stanowiącego spółdzielcze własnościowe prawo do lokalu mieszkalnego, o łącznej powierzchni 103,90 m2, położonego przy ulicy (...) , (...)-(...) W. , wpisanego w rejestrze lokali wła

Sygn. akt II Ns 689/15 POSTANOWIENIE Dnia 20 grudnia 2017 roku Sąd Rejonowy dla Warszawy Pragi-Południe w Warszawie Wydział II Cywilny w składzie następującym: Przewodniczący SSR Michał Truszkowski Protokolant Zofia Marciniak po rozpoznaniu w dniu 6.12.2017r. w Warszawie na rozprawie sprawy z wniosku I. Ż. z udziałem Z. Ż. o podział majątku wspólnego postanawia: 1 Ustalić, że w skład majątku wspólnego I. Ż. i Z. Ż. wchodzi roszczenie, wymagalne po wydaniu lokalu, o zwrot wkładu mieszkaniowego na